某工程项目,承包人于2023年5月1日完成施工,但未经竣工验收,发包人于2023年5月10日擅自使用。后该工程出现质量问题,承包人主张工程已竣工,要求支付工程款。关于竣工日期的确定,下列说法正确的是( )。
A.以2023年5月1日为竣工日期
B.以2023年5月10日为竣工日期
C.以补办竣工验收合格之日为竣工日期
D.以双方协商确定的日期为竣工日期
优质解答
答案
B
解析
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:...(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中,发包人于2023年5月10日擅自使用工程,故竣工日期为2023年5月10日。A选项错误,因为是擅自使用日而非完工日;C选项错误,擅自使用后通常不再以补办验收日为准;D选项错误,法律有明确规定。
科目:建设工程合同管理题型:单选题难度:中等来源:AI生成